Что нужно учесть подрядчику при выполнении дополнительных работ по строительному подряду
Споры, вытекающие из договора строительного подряда, занимают значительную часть дел, рассматриваемых арбитражными судами. Одной из распространенных ситуаций, возникающих между подрядчиком и заказчиком, является согласование и оплата дополнительных работ, не предусмотренных локальным сметным расчетом. В силу прямого указания закона подрядчик, не выполнивший указанные в п.3 ст. 743 ГК РФ обязанности по уведомлению заказчика о необходимости дополнительных работ, которые влекут увеличение сметной стоимости и приостановления работ до получения ответа, лишается права требовать оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения убытков.
